测绘合同书范本
测绘合同书撰写指南与范本
探寻如何撰写测绘合同书的小伙伴们，不妨一窥长沙家政网为您呈现的这份指南与范本！
一、测绘合同书撰写指南
测绘合同书是明确甲乙双方在进行测绘工作过程中的权益、职责与义务的重要文件。其主要包含以下内容：
1. 测绘项目基本情况：简述项目名称、地点、范围等基本信息。
2. 测绘主要内容：详述测绘的具体工作事项，包括测绘的类型、范围、深度等。
3. 执行技术标准：明确双方应遵循的测绘技术规范和标准。
4. 完成时限：确定测绘工作的开始与结束时间。
5. 测绘项目费用：明确费用计算方式、支付时间、支付方式等。
6. 甲乙双方的义务：详述双方在测绘过程中的权益与职责。
7. 违约责任：规定违约情况下的责任承担方式。
8. 签署人及证明人的基本信息：包括姓名、身份证号码、住址、联系电话等。
二、测绘合同书范本
合同编号：XXXX-XXX
甲方（定作人）：XXXX公司
法定住址：XXXXXXXXXX
法定代表人：XXX
职务：XXX
委托代理人：XXX
身份证号码：XXXXXXXXXX
通讯地址：XXXXXXXXXX
联系人：XXX
电话：XXXXXXXXXX
电子信箱：XXXXXXXXXX
乙方（承揽人）：XXXX公司
法定住址：XXXXXXXXXX
法定代表人：XXX 职务：XXX 委托代理人：XXX 身份证号码：XXXXXXXXXX 通讯地址：XXXXXXXXXX XX编码：XXXXXXXXX...（以下省略）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行XXXX测绘项目达成如下协议：一、测绘项目基本情况……（合同详细内容）。本合同的签订，旨在明确甲乙双方的责任与义务，确保测绘工作的顺利进行。双方应共同遵守合同条款，确保项目的顺利完成。若甲乙双方在执行合同过程中发生任何争议，应友好协商解决；若协商不成，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字（盖章）之日起生效。长沙家政网祝愿您在本合同的指引下，顺利完成测绘工作！以上就是长沙家政网为您分享的测绘合同书撰写指南与范本，希望对您有所帮助！如果您还有其他疑问或需求，欢迎随时联系我们！测绘工作是一个精细且严谨的过程，希望通过这份合同书，能为您的工作带来便利与支持！测绘服务合同细节解读
一、测绘目的及概述
甲方需要进行专业的测绘服务，本次测绘的目的为______（填写具体的测绘目的）。涉及的测绘地点位于______（填写具体的地点），面积约为______（填写具体的面积），地理位置具有特定的重要性。此次测绘工作涉及的具体项目包括______（填写具体的测绘项目）。乙方需按照国家和相关地方的技术规范进行测绘工作。
二、测绘内容与工作量
乙方需要承担的具体测绘工作内容包括但不限于______（填写具体工作内容）。工作量根据甲方提供的实际需要进行核算，且已经得到了双方的确认。对于某些特殊的作业内容，还需另行商定具体的标准和方式。乙方需按照甲方的要求，对所有的测绘数据进行详尽的记录和整理。
三、技术标准与规范
乙方在进行测绘工作时，必须遵循国家和______（填写具体名称）的相关技术标准及规范。这些标准包括但不限于______等。双方也可根据实际需要，选择行业内公认的技术规范作为工作的指导。乙方必须保证所有工作的技术标准都符合甲方的要求，确保数据的准确性和可靠性。
四、费用与支付
本次测绘的费用主要根据国家颁布的测绘产品价格标准进行计算。具体费用明细如下：序号、项目名称、工作量、单价和合计等均已详细列出。工程总价款将根据实际的测绘工作量进行核算和调整。甲方应在合同签订后的指定时间内支付定金和预付款项，金额及比例已明确标注在合同中。当乙方完成特定比例的工程量时，甲方将按照合同约定的比例支付款项。乙方在工程完工后，将在规定时间内提交工程结算书，双方共同审定后作为结算依据。甲方需在验收合格后结清所有款项。若有特殊情况或其他未尽事宜，双方将协商解决。
五、资料提供与责任
甲方需在合同签订后的指定时间内向乙方提交所有必要的资料。甲方保证提供的资料真实、合法、有效、完整且准确，并对由于资料问题导致的全部责任负责。乙方在使用甲方提供的资料时，必须严格遵守保密义务，未经甲方许可，不得擅自泄露或向第三方提供相关资料。若因乙方使用不当导致资料丢失或损坏，乙方需承担相应的法律责任和经济损失赔偿。甲方也应积极配合乙方的工作，提供必要的支持和协助，确保测绘工作的顺利进行。项目概述与材料提供
一、项目背景及内容
该项目涉及一系列重要的测绘工作，包括但不限于设计图纸、电子图的设计，符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图，公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表，建设工程规划许可证及附件，人防部门批准或备案的人防建设方案以及测绘工作中需要的其他相关说明、文件。甲方需提供详尽的资料以确保测绘工作的顺利进行。
二、材料审查与审定流程
乙方在收到甲方提供的所有相关材料后，将在指定的工作日内完成资料的审查工作，确保这些资料符合测绘工作的技术要求。审查合格后，乙方将按照本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并提交给甲方进行审定。甲方将在规定的时间内完成技术设计书的审定工作，并提供书面反馈意见。
三、进场作业与条件提供
一旦技术设计书得到甲方的认可，乙方将组织专业的测绘队伍进场作业。甲方应保证乙方测绘队伍顺利进入现场，并为他们提供现场升降工具、生活设施等必要条件，确保测绘工作的顺利进行。
四、进度保障与资金到位
乙方将根据技术设计书的要求，确保测绘项目按期完成。为了确保工程的顺利进行，甲方应按时支付工程款，保证资金的到位。
五、测绘成果的使用与转包限制
甲方允许乙方内部使用因执行本合同而产生的所有测绘成果。同样，乙方也可以内部使用为执行本合同所提供的所有属于乙方的测绘成果。未经甲方允许，乙方不得将本合同的部分或全部内容转包给第三方。
六、项目完成工期与验收标准
全部测绘工作应于约定的日期前完成并交付甲方验收。验收标准将依据本合同约定的技术标准和技术要求。乙方将在工程完工后的指定时间内书面通知甲方进行验收。验收过程中如有争议，将由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站进行裁决，费用由败诉方承担。
七、权利约定与成果交付
序号
成果概览
规格描述
数量统计
附加备注
乙方向甲方递交约定测绘成果之清单。若甲方需要额外成果，需向乙方支付每份工本费，费用明确标注。
第十八条 甲方之责任条款
在合同签订后，由于甲方原因终止工程，乙方尚未开始工作时，甲方定金不退；若双方未约定定金，甲方需支付预算工程费30%作为违约金。一旦乙方进驻现场，甲方应支付已完成工作的费用并按照预算工程费的一定比例支付违约金。若甲方未能提供必要的工作条件导致乙方停窝工时，甲方应支付停窝工费，并顺延工期。甲方未按约定支付乙方工程费用时，应按延误天数及银行贷款利息支付违约金，并承担延误工期责任及支付停窝工费。关于乙方提供的资料及测绘成果，甲方应履行保密义务，不得外泄或用于其他项目，否则需按合同总额的20%赔偿损失。除此之外的其他责任约定待补充。
第十九条 乙方之责任条款
合同签订后，如乙方擅自终止或解除合同，应双倍返还定金；若无定金约定，乙方需支付已付工程款的相应百分比作为违约金，并归还预付的全部工程款。在甲方提供必要的工作条件并保证工程款到位的情况下，乙方未能按时提交测绘成果，应赔偿每天的拖期损失费。若因天气、交通、行为等客观原因导致的工程延期，乙方免责。若测绘成果质量不合格，乙方应无偿重测或采取补救措施。因乙方原因造成的直接损失，乙方应负责赔偿并承担法律责任；但甲方提供的图纸资料问题由甲方负责。乙方对甲方的资料及测绘成果有保密义务，不得转让，否则需按合同总额的20%赔偿损失。若乙方擅自转包合同标的物，甲方可解除合同并要求乙方支付预算工程费30%的违约金。其他相关责任待进一步约定。
第二十条 声明与保证条款
甲方声明其为合法设立并持续存在的企业，有权签署并履行本合同。甲方签署本合同所需的一切手续均已完成且合法有效。
以上内容是对原合同的解读和重新撰写，更加生动且保持了原文的风格特点，同时确保了内容的完整性和准确性。在甲乙双方签署这份重要合经过各自的内部授权程序，甲方和乙方的法定代表人和授权代表均已完成了签署工作。此刻，这份合同对双方都具有法律约束力。
乙方是一家依法设立并合法存续的企业，拥有签署并履行本合同的权利和能力。乙方在签署和履行过程中所需的一切手续都已经办妥并合法有效。在签署本合同前，无论是法院、监管机构还是其他相关机构，均未对乙方履行本合同的能力作出任何重大不利影响判决、裁定、裁决或具体行政行为。这也意味着乙方能够顺利地执行合同中的各项条款。
关于保密条款，甲乙双方承诺，在讨论、签订、执行本协议过程中获得的对方的非公开信息，包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密等，都将予以严格保密。未经提供方同意，不得向任何第三方泄露。法律、法规另有规定的除外。保密期限设定为若干年。
关于通知条款，双方约定，一切与本合同有关的通知、文件往来等都必须采用书面形式，可通过书信、传真、电报或当面送交等方式进行。若需变更通知或通讯地址，必须在变更之日起一定时间内以书面形式通知对方，否则由未通知方承担相关责任。
在合同履行期间，若发生特殊情况需要变更合同，任何一方都需要书面通知对方，并在对方同意后在规定的时限内签订书面变更协议。任何未经双方书面签署的变更都是无效的，由此造成的经济损失由责任方承担。
关于争议处理，本合同遵循中华人民共和国法律，并由双方协商解决在履行过程中发生的争议。若协商或调解不成，可以选择提交给仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。
关于不可抗力条款，如果任何一方因不可抗力事件影响无法履行本合同义务，该义务的履行应在不可抗力事件妨碍其履行期间中止。受影响的一方需尽快通知另一方，并在一定时间内提供关于不可抗力事件及其持续时间的适当证据。这样的表述既保持了原意，又使合同内容更加生动、丰富，同时易于理解。面对不可抗力事件的挑战，各方应积极应对，确保合同的稳定履行。当一方因不可抗力事件无法履行合同义务时，他们有责任尽一切合理的努力去减轻或消除这些事件的影响。这一原则体现了诚信和公平交易的精神。
在不可抗力事件发生时，双方应立即启动友好协商机制，共同商讨如何面对挑战。事件结束后，双方需迅速恢复合同义务的执行。若不可抗力及其影响无法消除，导致任何一方无法继续履行合同，双方可协商解除合同或暂时延迟履行，且遭遇不可抗力的一方无需承担责任。对于迟延履行后发生的不可抗力事件，不能作为免责的理由。
本合同中的“不可抗力”包括但不限于自然灾害，如洪水、火灾、干旱、台风和地震，还包括社会事件，如战争（无论是否宣战）、社会动荡、罢工和行为或法律规定等。这些事件是各方无法控制、无法预见的，并且在合同签署后出现的，使得合同的履行在客观上变得困难或不实际。
关于合同的解释，如果本合同中有未尽事宜或条款内容不明确，双方可以根据本合同的原则、目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解进行合理解释。这种解释具有约束力，除非它与法律或本合同相抵触。
本合同的附件和补充合同是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。对于合同未尽事宜，双方应遵循相关法律、法规执行。法律、法规未作规定的，双方可达成书面补充合同。
此合同的有效期为_____年，自_____年____月____日至_____年____月____日。合同正本一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。在合同的结尾处，甲方和乙方分别盖章，法定代表人及委托代理人签字，并在指定地点签订日期。